# ГК РФ, часть вторая, ст. 761: Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ

Акт: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 14-ФЗ
Источник: http://pravo.gov.ru/
Раздел: Глава 36. Безвозмездное пользование

Текст приведён для работы. Юридическую силу имеет официальный источник —
сверьтесь с ним перед использованием в документе.

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 761 ГК РФ
- Заказчик хочет обязать подрядчика безвозмездно устранить недостатки, выявленные в результате работ
- Заказчик хочет взыскать с подрядчика убытки, понесенные им в связи с недостатками результата проектных и изыскательских работ
- Заказчик хочет уменьшить цену договора в связи с обнаружением недостатков выполненных работ
- Заказчик хочет взыскать неустойку за неустранение недостатков в работах по государственному или муниципальному контракту
- Заказчик хочет взыскать расходы на оплату проведения повторной государственной экспертизы результата работ
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.