ГК РФ, часть вторая, ст. 705: Распределение рисков между сторонами

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 705 ГК РФ - Кто из сторон по договору подряда, по мнению судов, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования 1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда: риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.