ГК РФ, часть вторая, ст. 762: Обязанности заказчика

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 762 ГК РФ - Подрядчик хочет взыскать задолженность по договору, работы по которому приняты - Подрядчик хочет взыскать задолженность и обеспечительный платеж по договору, работы по которому не приняты - Подрядчик хочет взыскать задолженность за работы, выполненные в отсутствие договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ - Исполнитель хочет взыскать предусмотренную договором неустойку за нарушение сроков оплаты работ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика; оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления; возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика; привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ. § 5. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд