ГК РФ, часть вторая, ст. 716: Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 716 ГК РФ - Должен ли подрядчик известить заказчика о просчетах в перечне работ по договору подряда - Сохраняет ли подрядчик право на оплату работ по договору подряда, если их недостатки вызваны неверными указаниями заказчика - Обязан ли подрядчик уведомлять заказчика о непригодности технической документации по договору подряда - Нужно ли подрядчику обращаться в суд для отказа от договора подряда в связи с тем, что заказчик не устраняет обстоятельства, грозящие годности работ - Все вопросы по ст. 716 ГК РФ 1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.